胜诉的拖欠工程款起诉状

　　胜诉的拖欠工程款起诉状1

　　起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司

　　企业性质：集体

　　经营范围：工业与民用建筑。

　　流动资金：1xx. 5万元

　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

　　地址：______县______乡______电话：______________________

　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

　　法定代表人姓名：_________职务：_________

　　被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心地址：________市_______ -______路________号

　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

　　事实和理由：

　　______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为4x5125. x4元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。

　　合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的xx余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达xx5x.x3元。甲方虽然承担了25x11.43元的误工费，但尚有5xxxx. 3x元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21xx3.xx元。

　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值1x4551. xx元的`工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21xx3.xx元;

　　(二) 结算零建工程款：1x4551. xx元减去甲方垫付的材料款xxx13.3x元，应付给乙方工程款1xxxx.5x元;

　　(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金545x5. xx iG;______年______月至______月设备闲置费5xxxx. 3x元

　　以上三项合计，共24xxxx.x3元。

　　此致

　　______市______区人民法院

　　起诉单位：______县建筑工程总公司

　　__________公司(盖章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本状副本1份;

　　2.书证2x件。

　　胜诉的拖欠工程款起诉状2

　　原告：××，男，汉族，1xxx年x2月xx日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxx，住址：××，联系电话：××。

　　被告：西安××建筑有限责任公司

　　法定代表人：××，总经理

　　注册号：x1x1xxxxxxx××41

　　住所地：西安市高新区××路×乙××大厦1x层

　　联系电话：x××××x5

　　诉讼请求：

　　1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款1xxxxx.xx元;

　　2.判决被告向原告支付上述款项的利息5x24.55元(以1xxxxx.xx元为基数，以中国人民银行同期贷款利率5.x%为准从xxx4年1x月25日暂计算至xxx5年x5月xx日);

　　2.诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：

　　原告于2xxx年11月x4日与西安市××建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》，约定西安市××建筑工程公司总承包的陕西××工业有限责任公司××新厂区工程的“14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内xxx×xxx贴瓷地板砖、3xx×3xx贴瓷防滑地板砖、3xx×45x贴瓷墙面砖、12x×xxx贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖”施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程“全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的xx%，剩余1x%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。

　　截止2xxx年1x月25日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为42231x.xx元，合同外完成工程结算总额为1441x.xx元，原告完成工程量最终结算总价为43xx2x.xx元。现本案项目已交付业主使用半年之久，西安市第一建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的1xxxxx.xx元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果，原告无奈只能向法院起诉。

　　由于西安市××建筑工程公司于xxx4年xx月x4日将公司名称变更为西安××建筑有限责任公司，并进行了相应的工商变更登记，根据《公司法》第一百七十四条之规定，公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告西安××建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款1xxxxx.xx元及该欠款从2xxx年1x月25日至2xxx年x5月xx日利息5x24.55元的义务。

　　现为维护原告合法权益，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。

　　此致

　　西安市××区人民法院

　　具状人：

　　年 月 日

　　附：

　　1.《室内地砖及瓷砖工程施工合同》复印件一份;

　　2.工程量结算单复印件一份;

　　3.原告身份证复印件一份;

　　4.被告工商档案信息复印件一份。