委托书合同模板汇总9篇

委托书合同 篇1

　　授权委托书

　　证件类型： ，证件号码：

　　受托人： 性别 ，出生，住址：证件类型： ，证件号码：

　　委托人系 关系，受托人与委托人系 关系，准备以 的名义购买位于区 路（街） 号 幢 单元 楼 号房屋。我（们）因故不能亲自办理上述房屋的相关手续，特委托

　　作为我的代理人，办理以下事项：

　　一．代为购买上述房屋并与开发商签订上述房屋的买卖合同及相关的附件，协议，代交首付款及相关费用。

　　二，作为向银行申请个人贷款，与银行签订借款合同等法律性文件，办理借款合同，授权委托书等法律性文件的公证事宜（如果合同中附有强制执行条款，我（们）愿意办理赋予强制执行效力的公证），并向银行及公证处提供我（们）的相关材料。

　　三，作为与担保公司签订与个人贷款有关的合同等法律性文件，并办理费用缴纳等相关事宜。 四，作为在银行开立我（们）名下的储蓄卡，作为此笔贷款的委托扣款账户。

　　五，代为签署委托银行查询我（们）在中国人民银行个人信用信息基础数据库中征信记录的申请。 六，代为办理上述房屋的预购商品房预告登记手续，抵押预告登记手续，抵押登记手续，并领取相关的证明材料。

　　七，代为办理并领取上述房屋的《房屋所有权证》及《国有土地使用权证》

　　八，代为到相关管理部门查询住房登记记录信息并领取相关证明文件。

　　九，签署因为办理上述各项事项需要的全部文件。

　　受托人在办理上述委托事项范围内所签署的文件及发生的全部费用，委托人均予以承认并同意承担。

　　委托期限：至上述委托事项办结为止。

　　受托人有转委托权。

　　委托人：

　　年月日委托人： 性别，出生，住址：

委托书合同 篇2

　　白云物流国际货站进港：

　　兹有我司/本人 委托xxxxx前来贵公司办理一批国际货物的提货手续，货单号码为：xxxxx ， 件数：xxx 重量：xxxx

　　请给办理。

　　委托单位：

　　受委托单位：

委托书合同 篇3

　　甲方：________________ 乙方：____________________

　　地址：________________ 地址：____________________

　　邮编：________________ 邮编：____________________

　　联系人：______________ 广告经营许可证号：________

　　联系人：__________________

　　电话：________________ 电话：____________________

　　传真：________________ 传真：____________________

　　开户行：__________________

　　帐号：____________________

　　甲乙双方依据《中华人民共和国广告法》，经双方协商，甲方委托乙方刊登_____年_____月~_____年_____月广告，签订如下合同，共同遵s守

　　一、广告媒体选择代码

　　ccca-1《银行家》杂志；ccca-2《中国投资》杂志；ccca- 3《中国征信》杂志；

　　ccca-4《中国诚信企业公告》； ccca-5《金融时报》；ccca-6央视《财经前线》；

　　ccca-7“凤凰卫视”中文台； ccca-8《香港文汇报》。

　　二、广告合同内容

　　广告名称：________________________

　　刊登面积（尺寸）：________________

　　单价：____________________________

　　次数：____________________________

　　合计金额：________________________

　　交稿时间：________________________

　　预刊时间：________________________

　　预刊版位：________________________

　　设计费：__________________________

　　制版费：__________________________

　　加印费：__________________________

　　总计金额：________________________

　　付款日期：________________________

　　选择刊登媒体：____________________

　　备注：____________________________

　　三、双方的责任和义务

　　1．本合同生效后，甲方根据本合同广告内容总计金额付给乙方广告费。

　　2．广告合同正式签订后未能如约刊出，乙方须于一个月内将甲方广告稿件及广告款退回。

　　3．广告刊出如出现与原稿不符的重要差错，乙方负责对错误部分免费刊登一次正确内容（原已刊出的广告，费用仍按规定收取）。

　　4．甲方在刊登日期7天以内要求撤回广告，需交纳______%手续费，如已制版，不得撤稿，刊户需照付广告费。

　　四、违约及纠纷的处理与合同生效：

　　1．如发生合同纠纷，报请当地工商局经济合同仲裁委员会裁决或诉由法院判决。

　　2．本合同自签订之日起生效，本合同一式四份，乙方持三份，具有同等法律效力。

　　甲方刊户：________（公章） 乙方：___________（公章）

　　负责人签字：_____________ 经办人签字：_____________

　　签订日期：____年__月___日

委托书合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托代理事项达成本协议。

　　一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方代理。

　　二、甲方职责及工作内容

　　1、依法进行政府采购活动。

　　2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

　　3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

　　4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

　　5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

　　7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

　　8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

　　9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

　　10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

　　三、乙方职责及工作内容

　　1、依法进行政府采购活动。

　　2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

　　3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

　　4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

　　5、发布采购信息和公告。

　　6、组织投标报名，发售采购文件。

　　7、组织投标人踏勘现畅?

　　8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

　　9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

　　10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

　　11、组织开标、评标会，复核评标报告。

　　12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体发布中标、成交信息。

　　13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

　　14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

　　四、乙方免费代理甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的.费用由乙方承担。

　　五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

　　六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

　　七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人(或委托代理人)

　　法定代表人(或委托代理人)

　　签 字： 签字：

　　年月日 年月日

委托书合同 篇5

　　委托人：XXX ，男，汉族，19 年 月 日生，浙江省武义县履坦下坭村 号，身份证号： ，联系电话： 。

　　因本人工作原因，不能亲自到_______办理_______的相关手续，特委托_______作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。

　　现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

　　受托人：XXX ，男，汉族，19 年 月 日生，江西高安人，现住昆明官渡区阮家村，联系电话： 。

　　兹委托 黄 栋 在委托人张晓阳诉被告陈望建借款合同纠纷中，担任委托人的代理人。

　　代理权限：特别授权代理。

　　甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地，并需要进行调查，乙方向甲方请示同意后，甲方应向乙方增加调查费用，具体数额实报实销。

　　有权代为提出、变更、放弃诉讼请求;有权代为和解、调解;有权代为处理与本案诉讼过程中有关的一切实体及程序事宜。

　　20xx年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告多次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。

　　此 致

　　XX市官渡区人民法院

　　甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时，甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。

　　如果本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必须交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。

　　签订合同授权委托书怎么签，有哪些要注意的事项，下面是为您收集的关于合同授权的委托书范文，希望大家喜欢!

　　委托人：

　　受托人：

　　20xx年3月10日

委托书合同 篇6

　　合 同 编 号：

　　甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人：

　　联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心

委托书合同 篇7

　　委托人(甲方): 名称或姓名：

　　法定代表人： 身份证号：

　　住所：电话：

　　委托代理人： 身份证号：

　　受托人(乙方):

　　名称或姓名： 资格证书号：

　　法定代表人： 身份证号：

　　住所： 电话：

　　委托代理人： 身份证号：

　　根据有关法律、法规、政策的规定，双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上，签订本合同。

　　第一条、代理事项

　　公司，于 年 月 日成立，由甲方经营，甲方拥有该公司100%股权。该公司目前拥有位于 国有土地，《国有土地使用证》证号为： 。甲方同意将所持有的公司100% 股 权 转让 ，其中包括公司名下的 亩土地使用权现状。现委托乙方引进合作方。

　　第二条、合同标的

　　土地面积： 土地性质： 使用年限： 土地用途：

　　第三条、委托底价及代理费标准：

　　甲方委托乙方代理销售块宗地的销售底价为人民币 万元/亩，乙方高于该委托底价成交的，其溢价部分为乙方的代理费。如报价低于销售底价，甲方确认成交的，乙方代理费用为该宗土地成交总价的 %。

　　用为该宗土地成交总价的

　　第四条、代理期限：

　　1、自月年乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长____个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。

　　2、在本合同的有效期限内，除非甲方或乙方违约，双方均不得单方面终止合同。

　　3、在本合同有效代理期内，甲方不得在海南地区指定其他代理商。

　　第五条、代理费结算方式：

　　甲方及其股东与乙方引进的合作方只要签订合同，视为乙方工作已完成，甲方就应该按照与乙方引进的合作方签订合同的付款方式及比例当日同步支付居间费用给乙方。居间费用转账账户由乙方指定。

　　第六条、甲方责任：

　　1、甲方应向乙方提供该块土地的土地证复印件(加盖公章)、甲方的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表身份证复印件((加盖公章)、法人代表身份证明书原件(加盖公章)，以及与该块土地相关的法律文件复印件(加盖公章)等资料并保证所提供资料的真实有效性。

　　2、甲方应当尊重乙方的劳动成果，配合乙方的实际报价报于买家，不得以任何方式将该宗土地的委托底价透露给买家影响了乙方的报价。在促进成交的基础上，如买家与甲方洽谈后出价低于乙方的报价，甲方应与乙方协商妥善解决。

　　第七条、乙方责任：

　　1、乙方应妥善保管好甲方提供的该宗土地的资料，不得随意印发，确保交易过程中甲方的商业秘密不得外泄。

　　2、乙方应在合法的途径下进行该宗土地的交易，不得脱离实际做夸大虚假宣传，如因夸大虚假宣传造成甲方的损失乙方要负全部责任。

　　3、积极促成买家在甲方委托权限范围内与甲方签订买卖协议，达成交易。

　　第八条、违约责任：

　　1、如因甲方提供的虚假资料或延期支付代理费而给乙方和乙方客户造成的经济损失，甲方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。

　　2、如因乙方不在合法的途径下代理销售该宗土地或在代理销售的过程中做虚假宣传给甲方造成的经济损失，乙方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。

　　第九条、合同的终止和变更：

　　1、在本合同到期时，双方若同意终止本合同，双方应通力协作作妥善处理终止合同后的有关事宜，结清与本合同有关的法律经济等事宜。本合同一但终止，双方的合同合同关系即告结束，甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任，但甲方未按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。

　　2、经双方同意可签订变更或补充合同，其条款与本合同具有同等法律效力。

　　第十一条、其他事项

　　1、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2、在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

委托书合同 篇8

　　授权人：

　　性别：____ 出生于____ 年____月____日

　　现住址： ____省____市/县____镇/区 ____街道/小区____号

　　身份证号码：____________________ 系受托人的。

　　受托人： 性别：____

　　出生于____ 年____月____日

　　现住址：____省____市/县____镇/区 ____街道/小区____号

　　身份证号码：____________________ 系授权人的。

　　本人于____年____ 月____日出售的位于 ，因委托人外地上班无法亲自办理相关事宜，特委托代理人代办《房屋买卖合同》签订事宜。

　　委托人： 受托人:

　　（签名/盖章）（签名/盖章） 时 间： 年 月 日时 间：年 月 日

　　篇三：房屋授权委托书

　　房屋授权委托

　　委托人：__________ 性别：____ 年龄：____

　　住址： ___________________________

　　身份证号码：______________________

　　受托人：____ 性别：____ 年龄：____

　　住址： ___________________________

　　身份证号码： _____________________

　　委托人拟购买座落于____________________的房屋，鉴于________________________________，以____为委托人，以____为受托人，由委托人特向受托人出具本《授权委托书》，授权受托人全权处置有关____________________的房屋的所有事宜。具体授权如下：

　　一、受托人即全权代理委托人处置____________________的房屋相关的所有事宜，包括但不限于购买、抵押、出租、出售、赠予、过户等及与其有关事务（包括但不限于签署有关文件、代为领取该房屋的《他项权证》和《房屋所有权证》、与买方/卖方签订《房屋买卖合同》、办理房屋买卖合同公证、代为向派出所申请该房的户籍关系核查情况证明、查档、办理房屋产权过户手续、代收

　　房款及协助买方办理银行按揭贷款等相关手续、办理交房等相关事宜、到产权处或税局交纳相关税费及手续费等）。

　　二、委托人承担在处置前述房屋过程中发生的一切费用。

　　三、委托期限：____年____月____日至____年____月____日。

　　四、受托人有权转委托。

　　五、受托人在代理权限内签署的一切相关文件委托人均予以承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。

　　委托人：xx

　　受托人：xx

　　xx年xx月xx日

委托书合同 篇9

　　发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点： 科技学院教授新村

　　工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条 工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)

　　4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条 解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址： 单位地址：

　　账 号： 账 号：

　　合同签订时间： 合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用