精选合同协议书模板汇编五篇

合同协议书 篇1

　　发包人：（甲方全称）辽宁光大建筑工程公司北京第二分公司

　　承包人：（乙方全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　1：工程概况

　　（1）工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。

　　（2）工程地点：北京市东城区东四北大街343号

　　（3）工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。

　　2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。

　　3：工期：20xx年4月 日至20xx年7月 日

　　4：工程价款

　　4.1本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后两方计面积）

　　4.2工程价款支付分为三次付款。

　　A：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币50000.00元整）

　　B：第二次付款在7月3日付乙方壹拾四万整。

　　（人民币140000.00元整）

　　C：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。

　　5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。

　　6：双方权利

　　6.1：甲方权利

　　A：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。

　　B：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。

　　6.2：乙方权利

　　A：有权监督甲方履行合同义务。

　　B：可以与甲方对施工场地进行协调。

　　7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。

　　8：乙方义务

　　8.1：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。

　　8.2：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。

　　8.3：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。

　　8.4：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。()事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。

　　8.5：乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。

　　8.6：按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后方可施工。

　　9：工程验收

　　9.1：工程搭建完毕后，由甲乙双方共同组织人员对防护脚手架搭建的安全进行检查验收。

　　9.2：拆除时，由甲方给乙方通知。拆除时的施工一切遵照本合同协议，以安全为宗旨有序的进行拆除。

　　9.3：拆除时所产生的各种废品垃圾，一切要按照环境卫生的相关规定做好善后处理。

　　10：违约责任

　　10.1甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。

　　11：本次钢管脚手架的搭建时间为90天。如果在施工后，工期如延长10天内，乙方不得另外计价。如超过10天，则甲乙双方按照脚手架租金的实际成本为基础，共同协商解决。

　　12：本合同如发生争议，有双方当事人协商解决。协商解决不成，依法向东城区人民法院提起诉讼。

　　13：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（签字或盖章） 乙方：（签字或盖章）

　　联系电话： 联系电话：

　　住所： 住所：

　　年 月 日 年 月 日

合同协议书 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及《建筑装饰工程施工合同示范》文本的相关原则，及结合本工程的具体情况，达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程承包方式：包工、包料、生产、安装调试及保修期内的保修。

　　4、工程量及预算价款：一次包死算，共计隐形纱窗约 个，合同预算价为施工完毕最终数量金额若有误差，据实结算。

　　二、质量要求及验收：

　　1、款式要求采用型材 、颜色与甲方门窗颜色保持基本一致。

　　2、验收标准：国标规定的样品指标。

　　3、验收方式：按隐形纱窗施工技术标准及《建筑安装工程质量评定标准》进行验收。

　　4、提样品经建设单位认可后，开始生产安装。

　　三、付款方式：乙方安装完工程之后，甲方一次性支付工程款项，不得拖延。

　　四、工期：

　　1、工期天整，工期自甲方支付预付款之日起计算。

　　2、未经甲方允许，乙方不得拖延工期，每拖延一天，按合同总额的万分之三支付违约金。

　　3、未经乙方允许，甲方不得拖延款项，每拖延一天，按合同总额的万分之三支付违约金。

　　4、出现以下情况时，工期可顺延；工地不具备安装条件，甲方付款不及时，设计变更，工地缺电，缺钥匙等问题。

　　五、售后服务：

　　1、正常使用范围内保修壹年，自合同签订之日起计算。

　　2、以下情况不属于保修范围：

　　（1）、人为故意损坏；（2）、自然因素等不可抗力。

　　六、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　七、争议解决方式：本合同履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意向仲裁机构申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　八、合同有效期：自双方签字盖章后生效，双方权责义

　　务执行完毕后合同终止。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　年 月 日

　　隐 形 纱 窗 工 程 合 同

合同协议书 篇3

　　甲方：灵石华瀛金泰源煤业有限公司

　　乙方：晋中汇玮电力工程有限公司

　　委托方：灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称甲方） 受托方：晋中汇玮电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方为保证产权隶属于自己的 金泰源35 kV输电线路 的安全、经济、稳定运行，提高该输变电设施的健康水平，特委托乙方参照国家电力行业的相关规定和标准，对该输电设施进行运行、维护、检修。经双方平等协商，在明确双方权利和义务的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的'规定，特订立本合同。

　　第1条 总则

　　1.1 甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价，创造条件支持乙方对甲方输电设施的运行、维护、检修工作，并向乙方支付相应费用。

　　1.2 乙方根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》的规定，参照国家电力行业相关标准，对甲方输电线路进行运行、维护、检修工作。

　　第２条 受托资产的范围

　　2.1 甲方委托乙方运行、维护、检修的输电线路范围包括：

　　（1）35kV线路，由安顺220 kV变电站出线、弓家庄

　　110KV变电站出线（安顺开关编号 号、弓家庄开关编号 号 ），进线金泰源35 kV变电站（安顺开关编号11号、弓家庄开关编号2号 ），导线型号LGJ-150/25 ，地线采用GJ-35镀锌钢绞线 。电缆型号YGV-3*300、线路全长 26公里，共有杆塔93 基。

　　（2）代维线路总长度为 26公里，以每公里肆万捌仟元计算。

　　2.2 合同期限：

　　合同期限共 3 （年），自 20xx年 4 月 1 日 至 20xx 年 4 月 1 日。

　　第3条 甲方的权利和义务

　　3.1 甲方的权利

　　3.1.1 对乙方的工作进行指导、监督、考评。

　　3.1.2 依法或依本合同之约定，解除与乙方的委托关系。

　　3.2 甲方的义务

　　3.2.1 根据本合同和相关规定向乙方支付合同约定费用。

　　3.2.2 向乙方提供一套完整的符合实际的该输电线路的设计、安装、调试、试验和竣工验收材料。

　　3.2.3 为乙方开展工作提供必要的条件，指定工作联系人。由于地质变化或需要更改线路路径时，应提前通知乙方，由乙方负责实施，对质量及参数各方面进行完整验收掌控，甲方不得随意更改线路，甲方擅自更改线路，乙方概不负责。

　　第4条 乙方的权利和义务

　　4.1 乙方的权利

　　4.1.1 按照本合同约定向甲方收取合同费用。

　　4.1.2 有权拒绝执行甲方违反国家和电力行业有关安全作业规定的要求。

　　4.2 乙方的义务

　　乙方应按本合同的约定，做好本合同第2条所规定的资产的以下工作。

　　4.2.1 运行义务

　　4.2.1.1应参照电力行业关于架空线路运行规程和运行管理的有关标准，建立和执行相关规章制度。

　　4.2.1.2应配备相应的人员、工具和设备。

　　4.2.1.3应建立和健全受托资产运行相关数据的台帐资料。

　　4.2.1.4应负责受托资产的设备运行分析工作，对其整体状况及时做出分析评估，对重大缺陷向甲方提出具体整改建议意见。

　　4.2.1.5应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。本协议除特别注明外，缺陷所指的一般缺陷，非重大缺陷。

　　4.2.2 维护义务

　　4.2.2.1应参照有关电力行业标准和规程的基本要求，对受托资产进行日常维护工作。

　　4.2.2.2应开展对受托资产的巡视工作，以掌握输电线路

　　的运行情况，及时发现有关缺陷和线路周边情况，为线路检修提供相关资料。

　　4.2.2.3 巡视的种类：

　　（1）定期巡视：对受托资产全线进行一月一次的巡视，掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况，及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况。

　　（2）故障巡视：线路发生故障后及时进行巡视，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况。

　　（3）特殊巡视：在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况时及时进行巡视，掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。

　　4.2.2.4 巡视的内容

　　（1）检查线路沿线环境中是否存在的影响线路安全的有关情况。

　　（2）检查杆塔、拉线和基础是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（3）检查导线、地线是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（4）检查绝缘子、绝缘横担及金具是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（5）检查防雷设施和接地装置是否存在缺陷和运行情况变化。

　　（6）检查附件及其他设施有无缺陷和运行情况变化。

合同协议书 篇4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲、乙双方经过商讨，甲方同意承接乙方委托，给乙方租赁本复印机，具体内容如下：

　　1、甲方提供复印机型号为________新价值为_______元。原复印数______张。

　　2、租赁时间自______年_______月_____日至_______年_______月______日止或印数达到______万张，时间_____年，两者先到为限，即租赁结束。

　　3、甲方在租赁期间，因客观因素，需要把复印机送回公司保养时，甲方无偿提供复印机壹台，保证乙方正常工作。

　　4、甲方提供的租机发生保障，零件损坏，一切由甲方负责调换或维修。不得由其它单位保养、维修、调换零件。

　　5、乙方不得将所租用的机器与其它品牌改换，不得将机器出售、转移、转租、担保、抵押，或作其它任何处置以致损害出租人的利益，如有任何第三者侵害机器所有权时，无论是对该机器的管理查封或任何处置，乙方应出面证明该机器系_____办公设备有限公司的所有财产，并应该在这种情况发生时，通知甲方依照甲方的意见处理，甲方有权不退还押金，同时要求补差。

　　6、由于意外事故，如电压不正常或故意损坏造成的费用，由乙方自行承担。

　　7、甲方提供机器，乙方需付押金______元到租赁期间满一次性退回乙方。

　　8、租金结算方法，每张_____元或每月________元，______月一次付清。

　　9、租赁期内每张收取___元，全年不得少____张，不足____张按_____张计算，甲方赠送乙方_____张一年。

　　10、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字生效，二份合同具有同等法律效力。本合同若发生纠纷，由××区人民法院仲裁。满双方无异议自动延效。

　　备注：____________________________________________________________

　　甲方： _______________ 乙方：_______________

　　地址：_______________ 地址：_______________

　　电话：_______________ 电话：_______________

　　代理人：_______________ 代理人：_______________

合同协议书 篇5

　　发包方：深圳市赛格三星股份有限公司（甲方）

　　承包方：韩国三星工程公司//中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司（乙方）

　　本协议宗旨：就深圳赛格三星新厂扩建工程（下称本工程）之施工合同的合同价款及合同单价构成，经甲乙双方协商，达成协议条款如下：

　　1、本协议书与20xx年4月26日甲乙方所签订的的工程施工承包合同之关系：

　　前述承包合同中的协议条款第五条所约定的合同价款及合同价款组成条款，自本协议书签订后即行失效，其它条款依行有效。

　　2、本工程合同单价和合同价款的确定程式：

　　1）中建一局依据三星工程公司提供的用以报价的工程施工图纸进行工程量计算，并依据深圳市建筑工程及安装工程的定额综合单价（或材料信息价）以及相应工程类别取费率进行报价。

　　2）同三星工程公司进行审核确认工程量及单价的合理性后报业主（SSG）。

　　3）业主与其所委托的工程造价审计咨询公司（QS 伟历信公司）对报价进行综合核实，并通过与三星工程及中建一局协商确定合同单价及合同价款（并作为本工程结算单价）

　　3、合价款的构成

　　1）综合单价：以深圳市造价管理部门所颁布的定额和主要建筑材料信息价以及相应工程类别取费率为综合单价计算基准，参考20xx年以来深圳地区类似工程（即规模、工期、技术方面相近工程项目的综合单价），经业主、QS伟历信公司、本单项工程合营公司三方共同协商一致，确定综合单价。

　　2）工程技术、安全措施费之特别考虑增加费：除按上述工程报价确定单价外，考虑到本工程的业主特殊要求以及工程项目促进之特殊性，应在合同价格构成中特别增加费用，其中包括：

　　①因压缩正常工期而发生的技术措施费、材料损耗增加费、短期人工费投入增加费、大型施工机具配置增加费；

　　②因设计变更、现场签证频繁而发生的返工、赶工、窝工、机械停置（或使用效率下降）费用支出。

　　③其它由业主方工程担当于现场确认的费用支出。

　　3)设计变更、修改引起的工程造价的增加或减少，应按工程施工过程实际发生情况，据实结算并调整合同价款。

　　甲方签字并盖章： 乙方签字并盖章

　　签约日期： 年 月 日